登 录 注 册
财会专业 建筑专业 执业药师 自考学习 资料下载

建造师备考

版  本:简体中文版

语  言:中 文

更新时间:2020年11月

用 途:建造师考试

支持平台:Android / IOS

软件类别:教育学习

高速下载 本地下载 网  盘 其他资料

轻松学习 ・ 早日拿证

关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:保险合同不可以转让     B:保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费     C:保险合同中的危险具有损失发生的不确定性     D:被保险人应当与投保人一致     
答案:C
解析:本题考查的是保险概述。A错误,财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。B错误,保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确,保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此,危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性,包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误,保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人,投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人,投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。因此被保险人与投保人不一定为同一人。


根据《劳动法》,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:企业应当为未成年工定期进行健康检查     B:企业不得聘用未满18周岁的未成年人     C:企业不得安排未成年工从事有毒有害的劳动     D:企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业     E:企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
答案:ACE
解析:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。16-18周岁未成年工可以聘用;企业不得安排妇女经期从事高处、低温、冷水作业。


某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了1年《设备融资租赁合同》,该合同应当采用( )。
【 单选题 】:A:口头形式     B:书面形式     C:默示形式     D:推定形式     
答案:B
解析:原文是租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。


安全生产中从业人员的权利包括( )。
【 多选题 】:A:了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施     B:对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告     C:获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品     D:接受安全生产教育培训的义务     E:发现事故隐患立即向本单位负责人报告
答案:ABC
解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(5)请求民事赔偿权。A项属于施工安全生产的知情权和建议权,B属于批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。


保证合同的当事人为( )。
【 单选题 】:A:债权人与保证人     B:债权人与债务人     C:债务人与保证人     D:保证人与被保证人     
答案:A
解析:保证人和债权人应当以书面形式订立保证合同。


根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是( )。
【 单选题 】:A:是否达到工程使用功能要求     B:是否达到施工进度要求     C:是否符合工程建设强制性标准     D:是否达到造价控制目标     
答案:C
解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。


关于建设单位的项目管理,以下说法正确的是
【 多选题 】:A:建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业     B:工程总承包评标采用综合评估法     C:评审的主要因素只包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案     D:工程总承包项目可以采用总价合同     E:工程总承包项目必须采用成本加酬金合同
答案:ABD
解析:A正确 B正确 C错误,评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。 D正确 E错误,工程总承包项目可以采用总价合同或者成本加酬金合同


根据《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当向县级以上人民政府的( )报审施工图设计文件。
【 单选题 】:A:建设投资主管部门     B:城市规划行政主管部门     C:建设行政主管部门     D:工程质量监督机构     
答案:C
解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。


关于招标人权利的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:可以自行指定分包单位     B:可以自行提高履约担保金额     C:可以公开评标过程     D:可以授权评标委员会直接确定中标人     
答案:D
解析:本题考查招标人的权利。指定分包违反我国现行法律规定,故A选项不正确。依据《工程建设项目施工招标投标办法》第62条,招标人不得擅自提高履约保证金,则B选项不正确。依据《招标投标法》第38条,招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行,则C选项不正确。依据《招标投标法》第40条,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人,故D选项正确。


对于试用期间没有约定,也不能达成补充协议,也没有交易习惯的,由( )确定。
【 单选题 】:A:出卖人     B:买受人     C:定作人     D:承揽人     
答案:A
解析:对于试用期间没有约定,也不能达成补充协议,也没有交易习惯的,由出卖人确定。


( )应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。
【 单选题 】:A:施工单位     B:建设单位     C:监理单位     D:设计单位     
答案:A
解析:施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。


《建筑地面设计规范》GB 50037-2013 中,GB代号表示此规范是( )。
【 单选题 】:A:强制性国家标准     B:推荐性国家标准     C:强制性行业标准     D:推荐性行业标准     
答案:A
解析:强制性国家标准的代号为“GB”,推荐性国家标准的代号为“GB/T”。


根据《合同法》,应当采用书面形式的合同是( )。
【 单选题 】:A:设备租凭合同     B:建设工程合同     C:承揽合同     D:货物买卖合同     
答案:B
解析:《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。


下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )。
【 多选题 】:A:因不可抗力致使不能实现合同目的     B:在履行期满前,当事人一方明确表示不履行部分义务的     C:当事人一方迟延履行部分义务,经催告后在合理期限内仍未能履行     D:当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的     E:在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
答案:ADE
解析:《合同法》第九十四条规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。


百货公司向彩电厂订购彩电100台,每台价格3000元,总货款为300000元,约定12月10日前交货,逾期交货的,彩电厂应支付违约金30000元,后彩电厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是( )。
【 单选题 】:A:彩电厂支付违约金后,不必再承担其他民事责任     B:彩电厂支付违约金后,仍应当继续履行合同     C:彩电厂继续履行合同后,可不必支付违约金     D:彩电厂如无过错,可不必支付违约金     
答案:B
解析:《合同法》规定:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行,采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案例中彩电厂未如期交货就是违约要支付违约金的,并且还要继续履行合同。


在工地驾车作业时违反操作规程,不慎将一名施工工人扎死,这种行为应当属于( )。
【 单选题 】:A:意外事件     B:交通事故     C:重大责任事故罪     D:过失致人死亡     
答案:C
解析:《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。


《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,优良信用信息公布期限一般为( )。
【 单选题 】:A:6个月     B:1年     C:2年     D:3年     
答案:D
解析:优良信用信息公布期限一般为3年。


关于开标程序的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:开标时间和地点应由各投标人协商决定     B:开标时由当地建委检查投标文件的密封情况     C:唱标时不必唱出投标报价     D:开标过程应当记录并存档备查     
答案:D
解析:本题考查的是招标基本程序。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。


实行开工报告审批制度的建设工程,对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的工程不同的是( )。
【 单选题 】:A:资金到位情况     B:投资项目市场预测情况     C:设计图纸是否满足施工要求     D:现场条件是否三通一平等     
答案:B
解析:开工报告审查的内容主要包括:(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。施工许可证的法定批准条件(1)建设资金已经落实;(2)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,(3)施工场地已经基本具备施工条件。


建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具( )报告。
【 单选题 】:A:竣工验收合格     B:建筑节能合格     C:建筑节能达标     D:能耗验收合格     
答案:A
解析:本题考查的是建筑节能的规定。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。


保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,以下说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任     B:应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的,不再承担保证责任     C:债权人不能转让主债权     D:债权人与债务人不能变更主合同     
答案:A
解析:题目是债权转让:债权人可以依法转让主债权给第三人,保证人继续在原保证担保的范围内继续承担保证责任。作为区分:债权人与债务人变更主合同的,应当取得保证人书面同意。债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的,不再承担保证责任。


《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从( )起算。
【 单选题 】:A:招标公告发布之日     B:领取招标文件之日     C:提交投标文件的截止之日     D:资格预审结束之日     
答案:C
解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。


根据《民法总则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是( )。
【 单选题 】:A:兑付国债本息请求权     B:支付存款本金及利息请求权     C:基于合同的违约金请求权     D:基于投资关系产生的缴付出资请求权     
答案:C
解析:本题考查的是民事诉讼时效。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩,但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院不予支持:①支付存款本金及利息请求权;②兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;③基于投资关系产生的缴付出资请求权;④其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。


关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期,下列说法正确的有( )。
【 多选题 】:A:承包人原因所致的,从实际通过竣工验收之日起计     B:承包人原因所致的,在承包人提交竣工验收报告30天后,工程自动进入缺陷责任期     C:发包人原因所致的,从实际通过竣工验收之日起计     D:发包人原因导致的,在承包人提交竣工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期     E:发包人原因导致的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期
答案:AE
解析:缺陷责任期从通过竣工验收之日起计,由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计,由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。


甲公司委托乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:甲应支付相应部分报酬     B:甲不得中途要求乙停止制作     C:甲应支付全部约定报酬     D:甲不用赔偿乙的损失     
答案:A
解析:受托人处理委托事务时,因不可归责于自己的事由受到损失的,可以向委托人要求赔偿损失。本题目中,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作,甲的行为使乙受到了损失,甲应赔偿由此造成的损失,支付相应部分报酬。故A正确。


施工企业的施工现场消防安全责任人应该是( )。
【 单选题 】:A:施工企业负责人     B:专职安全员     C:专职消防安全员     D:项目负责人     
答案:D
解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,因此项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全负责人。


下列合同各项内容中,不属于合同主要条款的是( )。
【 单选题 】:A:价款或者报酬     B:保险条款     C:履行期限、地点和方式     D:当事人的名称     
答案:B
解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属干合同的主要条款。


城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目,在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是( )。
【 单选题 】:A:立项准备时     B:建设前期     C:建成后     D:投入使用后     
答案:B
解析:原文是城市道桥、铁路(包括轻轨)、工业厂房等建设项目,在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。因此,建设单位在建设前期就须依法规定防治措施,并同步建设环境噪声污染防治设施。故选项B正确。


施工企业不执行公安部门作出的停工决定,由( )强制执行。
【 单选题 】:A:建设单位     B:人民法院     C:建设行政主管部门     D:公安部门     
答案:D
解析:公安部门是有强制执行权的行政部门.根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为:“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的,公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。


建设工程招标投标过程中,银行为建筑工程公司提供的担保合同属于( )。
【 单选题 】:A:主合同     B:从合同     C:无偿合同     D:计划合同     
答案:B
解析:担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。


下列关于非全日制用工制度特点的说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:双方当事人应当签订书面协议     B:双方当事人应当约定试用期     C:用人单位通知终止用工,必须向劳动者支付经济补偿金     D:劳动报酬结算的周期最长不超过15日     
答案:D
解析:本题考查非全日制用工制度。依据《劳动合同法》,非全日制用工双方当事人可以订立口头协议,则A选项不正确。非全日制用工双方当事人不得约定试用期,B选项不正确。非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿,C选项不正确。非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。故D选项正确。


施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确,建设工程尚未交付,已提交竣工结算文件,则应付工程款时间为( )。
【 单选题 】:A:竣工验收合格之日     B:当事人起诉之日     C:提交竣工结算文件之日     D:判决生效之日     
答案:C
解析:本题考查应付工程款时间的确定。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18务,利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。故C选项正确。


下列仲裁协议中,有效的仲裁协议是( )。
【 单选题 】:A:本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请仲裁委员会仲裁     B:本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,可申请仲裁或提起诉讼     C:本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请北京仲裁委员会仲裁     D:本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,应先申请仲裁后提起诉讼     
答案:C
解析:仲裁协议的内容


属于定作人的义务的是( )。
【 单选题 】:A:按照合同约定完成承揽工作的义务     B:材料检验的义务     C:接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务     D:支付报酬的义务     
答案:D
解析:ABC是承揽人的义务。


按照《担保法》、《物权法》的规定,( )称为抵押人。
【 多选题 】:A:债务人     B:第三人     C:债权人     D:抵押权人     E:质押人
答案:AB
解析:按照《担保法》、《物权法》的规定,债务人或者第三人称为抵押人。


根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有( )。
【 多选题 】:A:施工单位因安全事故隐患,被监理工程责令暂停施工,致使工期延误     B:因拖欠农民工工资,被监理工程师责令暂停施工,部分农民工停工抗议,致使工期延误     C:地震导致已完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加     D:由于战争,施工单位暂停施工,致使工期延误     E:因延迟履行而遭遇洪水,致使工期延误
答案:CD
解析:违约责任的免除。


王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有,便与王先生签订了房屋买卖合同。对此,王先生应承担的主要义务是( )。
【 单选题 】:A:办理手续     B:验收房产     C:权利瑕疵担保     D:现实交付     
答案:C
解析:《合同法》规定,出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权,买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此,王某首先要承担权利瑕疵担保义务。


《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出,建筑企业新职工上岗前至少获得( )的安全培训。
【 单选题 】:A:12学时     B:22学时     C:32学时     D:42学时     
答案:C
解析:《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出,严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。


《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定,下列选项中,不属于专利权侵权行为的是( )。
【 单选题 】:A:未经专利权人许可,实施其专利     B:假冒他人专利     C:以非专利产品冒充专利产品     D:购买他人专利     
答案:D
解析:发明和实用新型专利权被授予后,除《专利法》另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的的制造、销售、进口其外观涉及专利产品。


设计单位的安全责任包括( )。
【 多选题 】:A:按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计     B:提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议     C:对安全技术措施或专项施工方案进行审查     D:依法对施工安全事故隐患进行处理     E:对设计成果的实施结果承担责任
答案:AB
解析:设计单位的安全责任包括:(一)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计;(二)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议;(三)对设计成果承担责任。其中E选项要注意,设计单位对设计结果承担责任,而不是实施结果。


法律是指由( )制定颁布的规范性法律文件。
【 多选题 】:A:全国人民代表大会     B:省、自治区、直辖市人民代表大会     C:全国人民代表大会常务委员会     D:国务院     E:建设部
答案:AC
解析:法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。


下列选项中,不属于法定解除合同的选项是( )。
【 单选题 】:A:因不可抗力致使不能实现合同目的     B:在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务     C:当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行     D:当事人一方延迟履行债务,但是没有影响实现合同目的     
答案:D
解析:法定解除合同。当事人可以解除合同的情形包括:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。


某施工企业按时缴纳工伤保险费,工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请,在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是( )。
【 单选题 】:A:工伤职工个人     B:用人单位     C:工伤职工和用人单位     D:社会保险部门     
答案:B
解析:职工发生事故伤害,所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。


建设单位于2014年2月15日申请领取了施工许可证,但因项目拆迁受阻,工程于2015年1月22日才决定开工,则建设单位( )。
【 单选题 】:A:向发证机关报告后即可开工     B:应向发证机关申请施工许可证延期     C:应当报发证机关重新核验施工许可证     D:应向发证机关重新申请领取施工许可证     
答案:D
解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。


不属于随时解除劳动合同情形的是( )。
【 单选题 】:A:某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年     B:某单位发现王某在试用期间不符合录用条件     C:史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失     D:职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的     
答案:D
解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。


关于评标委员会组成及其行为的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员     B:评标委员会成员可以拒绝在评标报告上签字     C:评标委员会成员可以全部采取随机抽取的方式确定     D:招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人     E:为了便于操作,评标委员会可以对评标标准进行细化
答案:AB
解析:本题考查评标委员会组成及其行为。依据《招标投标法实施条例》第46条,评标委员会成员与投标人有利害关系的,应当主动回避,不得担任评标委员会的专家成员,则A选项为正确选项。依据该法第53条,评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。故B选项正确。评标委员会成员全部由评标专家担任时,可全部采取随机抽取的方式确定,C选项错误。依据该法第55条,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人,故D选项错误。评标委员会仅能适用评标标准,而不可对其创设或修改。E选项错误。


建设工程施工许可证应当向工程所在地的( )建设行政主管部门申请领取。
【 单选题 】:A:乡政府     B:镇政府     C:县级以上人民政府     D:有国务院授权的各级政府     
答案:C
解析:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。


实行监理的建设工程,允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是( )。
【 单选题 】:A:监理单位总工程师签字     B:施工单位总工程师签字     C:监理工程师签字     D:该工程项目经理签字     
答案:C
解析:《建设工程质量管理条例》第37条规定:“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。”由此,正确答案为C。


《民法总则》规定,代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,由( )承担民事责任。
【 单选题 】:A:被代理人     B:代理人     C:相对人     D:复代理人     
答案:A
解析:《民法总则》规定,代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。


关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业     B:科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物     C:建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关     D:县级以上人民政府环境保护行政主管部门,有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查     E:“夜间”是指22:00至次日7:00之间的时段
答案:BD
解析:“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。


建设工程施工许可证的申请主体是该工程的( )。
【 单选题 】:A:施工单位     B:建设单位     C:监理单位     D:咨询服务单位     
答案:B
解析:《建筑法》规定,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。


取得建筑业企业资质的企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内不得有下列选项中的( )情形。
【 多选题 】:A:超越本企业资质等级或以其他企业名义承揽工程的     B:将承包的工程转包或违法分包的     C:发生过较大质量安全事故的     D:未依法履行工程质量保修义务造成严重后果的     E:企业发生合并、分立、改制的
答案:ABCD
解析:取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前1年内有下列情形之一的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请:(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(2)与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;(3)未取得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准的;(6)发生过较大质量安全事故或者发生过两起以一般质量生产安全事故的;(7)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(8)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;(10)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;(11)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(12)其他违反法律、法规的行为。


根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是( )。
【 单选题 】:A:在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡     B:未按照节能设计进行施工     C:未对涉及结构安全的试块.试件以及有关资料取样检测     D:按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重     
答案:A
解析:BC质量不良.D资质不良


资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于( )。
【 单选题 】:A:5日     B:10日     C:15日     D:20日     
答案:A
解析:资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。


《合同法》规定,债权人转让权利的,应当( )。
【 单选题 】:A:通知债务人     B:经债务人同意     C:经债权人同意     D:经受让人同意     
答案:A
解析:《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。


下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是( )。
【 单选题 】:A:买卖合同     B:运输合同     C:借款合同     D:租赁合同     
答案:B
解析:托运人或者收货人不支付运费、保管费及其他运输费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。


根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是( )。
【 单选题 】:A:撤销安全生产许可证     B:吊销安全生产许可证     C:暂扣安全生产许可证并限期整改     D:责令停止生产,并处罚款     
答案:C
解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。


唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位,则下列说法中,正确的是( )。
【 单选题 】:A:唐某属于未成年人,与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同     B:如果唐某从事的是临时工作,甲施工单位可以不签订劳动合同     C:甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动     D:甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动,但必须保证安全     
答案:C
解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点,以及接受义务教育的需要,采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定,禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。


甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:乙对丙的行为承担责任     B:乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任     C:甲与乙对丙的行为承担连带责任     D:乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任     
答案:B
解析:本题考查的是转托他人代理应当事先取得被代理人的同意。《民法总则》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。因此,代理人(乙)仅就第三人(丙)的选任以及对第三人(丙)的指示承担责任。


根据《担保法》规定,下列选项中不属于担保方式的选项是( )。
【 单选题 】:A:保证     B:抵押     C:质押     D:订金     
答案:D
解析:根据《担保法》规定,担保方式包括保证、抵押、质押、定金。D选项是订金,和担保方式中的定金意义不同,故选择D选项。


某工程项目,根据工程所在地造价管理部门信息价格测定的安全防护、文明施工措施定额费用为100万元。则投标方对该措施费的报价最低应为( )万元。
【 单选题 】:A:60     B:70     C:80     D:90     
答案:D
解析:投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。


赔偿损失的范围中说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失     B:包括合同履行后可以获得的利益     C:不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失     D:间接损失是指财产上的直接减少     
答案:D
解析:直接损失是指财产上的直接减少。


出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有( )。
【 多选题 】:A:生产(制造)许可证     B:检测合格证明     C:完整的技术档案     D:产品合格证     E:产权证
答案:ABD
解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。


根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有( )。
【 多选题 】:A:用人单位未及时足额支付劳动报酬的     B:用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的     C:用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的     D:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的     E:用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
答案:ABCD
解析:考查劳动者法定解除劳动合同的情形《劳动合同法》第38条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。A、B、C、D项正确;E项,属于双方在劳动合同中约定了服务期,按照《劳动合同法》规定:劳动合同期满,但是用人单位与劳动者依照劳动合同法的规定约定的服务期尚未到期的,劳动合同应当顺延至服务期满。


债权人转让权利的应当( )。
【 单选题 】:A:通知债务人     B:经债务人同意     C:使债务人的抗辩只能针对债权人     D:只转让主权利,不转让从权利     
答案:A
解析:《合同法》规定:债权人转让权利的,应当通知债务人。答案选A


甲房地公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元,乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司,关于A地块权利的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:甲公司对乙工厂的土地拥有地役权     B:甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权     C:甲公司给定的权利自合同公正后获得     D:甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利     
答案:A
解析:地役权无疑,但题目考核比较自掘坟墓,地役权已经随主合同转让了。


实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指( )。
【 单选题 】:A:施工单位向监理工程师提交的开工报告     B:建设单位向政府主管部门提交的开工报告     C:限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告     D:施工单位项目部向公司总部提交的报告     
答案:B
解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度,性质上与施工许可证审批制度相同,主要是审查建设单位应具备的开工条件,由建设单位向政府主管部门申报,选项B是正确的。


根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有( )。
【 多选题 】:A:劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的     B:用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的     C:以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的     D:劳动者被依法追究刑事责任的     E:用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
答案:CE
解析:本题考查的是劳动合同的生效与无效。下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。C对应(1);E对应(2)。《劳动合同法》第44条规定,有下列情形之一的,劳动合同终止:(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。A对应(3),B对应(5)。《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第l款第l项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。D对应(6)。


甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工,因此出现的工程质量缺陷应当由( )。
【 单选题 】:A:甲、乙承担连带责任     B:甲按照收取的管理费比例承担责任     C:乙承担部分责任     D:乙承担全部责任     
答案:A
解析:本题考查转包时工程质量缺陷的责任承担甲施工企业将承包的工程全部交由乙施工企业施工,属于转包。转包指的是承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。依据《建筑法》第67条,施工企业对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。故A选项正确。


保证的基本法律规定以下说法错误的是( )。
【 多选题 】:A:保证人与债权人可以口头形式订立保证合同     B:保证的方式有两种,一般保证和连带责任保证     C:当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任     D:学校、幼儿园、医院等以公益事业为目的的事业单位、社会团体不得为保证人     E:一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起12个月
答案:AE
解析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同;一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。


关于劳务派遣协议和劳动合同说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者     B:劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬     C:劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用     D:用工单位可以和派遣单位协商,将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。     
答案:D
解析:用工单位应当根据工作岗位的实际需要与劳务派遣单位确定派遣期限,不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。


下列解决纠纷的文书中,具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括( )。
【 多选题 】:A:当事人自愿达成的和解协议     B:仲裁调解书     C:公证债权文书     D:民事判决书     E:民事裁定书
答案:BCDE
解析:原文是执行根据是当事人申请执行、人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据是执行程序发生的基础,没有执行根据,当事人不能向人民法院申请执行,人民法院也不得采取强制措施。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。


当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的( )管辖。
【 单选题 】:A:仲裁委员会的上级主管机关     B:仲裁委员会所在地的基层人民法院     C:仲裁机构所在地的中级人民法院     D:被告所在地的基层人民法院     
答案:C
解析:【该内容在新教材中已做修改,答案不变】当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。


某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供应商支付( )万元。
【 单选题 】:A:13     B:9     C:8     D:5     
答案:B
解析:违约金和定金。 根据违约金条款:可以向违约方主张违约金5万元+之前支付的定金4万元=9万元。 另外根据定金条款:可以向违约方主张双倍返还定金4万元(付)+4万元(罚)=8万元。 这两种赔偿方式中,只能选择一种。


下面关于用能单位的法定义务的说法,正确的是( )。
【 多选题 】:A:积极开展减量化、再利用和资源化活动     B:应当按照合理用能的原则,加强节能管理     C:制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗     D:应当定期开展节能教育和岗位节能培训     E:建立节能目标责任制
答案:BCDE
解析:(二)用能单位的法定义务用能单位应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度,对各类能源的消费实行分类计量和统计,并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。


预制件定作合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同,则应当共计返还( )万元。
【 单选题 】:A:50     B:70     C:100     D:150     
答案:B
解析:考查定金罚则根据《担保法》第91条规定:定金数额由当事人约定,但不得超过主合同标的的20%。实践中定金超过部分应按照预付款处理。题目中合同总标的100万,其适用定金最高额为20万,即施工企业支付的50万元中有20万可以作为定金适用,其余30万为预付款。当预制件厂不履行合同时,应双倍返还定金即40万;因不履行合同,收取的30万元预付款也应当予以返还,40+30=70万。B项正确。


根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
【 多选题 】:A:完成建设工程设计的各项内容     B:有完整的技术档案和施工管理资料     C:有工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告     D:有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件     E:有建设单位签发的工程保修书
答案:BC
解析:建设工程竣工验收的法定条件。 A不完善,应是完成建设工程设计和合同约定的各项内容。


根据《建设工程质量检测管理办法》规定,工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,应当及时报告( )。
【 单选题 】:A:工程所在地建设主管部门     B:工程所在地工程质量监督机构     C:工程所在地安全生产监督部门     D:工程所在地人民政府     
答案:A
解析:根据《建设工程质量检测管理办法》规定,工程质量检测机构对在检测过程中发现的违反工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,应当及时报告工程所在地建设主管部门


建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的( )
【 单选题 】:A:中心     B:毗邻建筑物     C:边界     D:周边50米     
答案:C
解析:建筑施工场界,是指由有关部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。


下列关于劳动合同试用期的表述,错误的是( )。
【 单选题 】:A:劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过2个月     B:3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月     C:同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期     D:劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限     
答案:A
解析:本题涉及的考点是试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。


下列关于法律责任的说法,不正确的是( )。
【 单选题 】:A:承担有利的后果     B:认定和追究,由国家专门机关依法定程序进行     C:由国家强制力作保障     D:因违反法律上的义务而形成的法律后果     
答案:A
解析:法律责任的特征为:(1)法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果,以法律义务存在为前提;(2)法律责任即承担不利的后果;(3)法律责任的认定和追究,由国家专门机关依法定程序进行;(4)法律责任的实现由国家强制力作保障。


根据《建筑法》的规定,以下不需要申请施工许可证的工程类型有( )。
【 多选题 】:A:按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程     B:抢险救灾工程     C:工程投资额在50万元人民币以下或者建筑面积在500平方米以下的建筑工程     D:另行规定的军用房屋建筑工程     E:临时性房屋建筑工程
答案:ABDE
解析:本题考查的是施工许可证的范围。工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不领取施工许可证。


根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,应当由( ),并出具合格证明。
【 单选题 】:A:安装单位质检合格     B:建设单位检查验收     C:建设行政主管部门检查验收     D:监理单位检查验收     
答案:A
解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。


根据《物权法》,住宅建设用地使用权期间届满的,( )。
【 单选题 】:A:自动续期     B:依法办理手续后续期     C:自动消灭     D:由主管部门注销     
答案:A
解析:本题考查住宅建设用地使用权的延续依据《物权法》第149条,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。故A选项正确。


关于分包工程的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保     B:中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成     C:中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任     D:施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成     
答案:D
解析:A错误,分包工程发包人可以就分包合同的履行,要求分包工程承包人提供分包工程履约担保;分包工程承包人在提供担保后,要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的,分包工程发包人应当提供; B错误,中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成; C错误,中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任; D正确。


《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志一般由( )构成。
【 多选题 】:A:图形符号     B:安全色     C:施工单位编写的警示性标语     D:几何图形     E:漫画
答案:ABD
解析:安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等,一般由安全色、几何图形和图形符号构成。


甲设计人员2015年11月06日,为了施工生产绘制了一份工程设计图并发表使用,其后,因其连续加班劳累,于2015年11月30日过劳身故,则其著作权的保护期到( )时结束
【 单选题 】:A:2015年11月06日     B:2015年11月30日     C:2065年11月30日     D:2065年12月31日     
答案:D
解析:法人或者其他组织的作品、著作权由法人或者其他组织享有的职务作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日,但作品自创作完成后50年内未发表的,不再受著作权法保护。


在某实行工程总承包的建设工程的施工中,总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位,在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理,造成分包工程存在很大的质量缺陷,承担主要责任的应该是( )。
【 单选题 】:A:分包单位     B:建设单位     C:总承包单位     D:总承包单位与分包单位承担连带责任     
答案:A
解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。


承租人在租赁期内死亡,租赁房屋的共同居住人要求继续原租赁关系的,租赁合同应( )。
【 单选题 】:A:继续履行     B:终止合同     C:中止合同     D:解除合同     
答案:A
解析:承租人在房屋租赁期间死亡的,与其生前共同居住的人可以按照原租赁合同租赁该房屋。


本人在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向( )追偿遭受的损失。
【 单选题 】:A:被代理人     B:代理人     C:无权代理人     D:第三人     
答案:C
解析:本人在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。


适用特别程序审理的案件,实行一审终审,并且应当在立案之日起( )或者公告期满后( )审结。
【 单选题 】:A:30日30日     B:30日60日     C:60日60日     D:6个月6个月     
答案:A
解析:适用特别程序审理的案件,实行一审终审,并且应当在立案之日起30日或者公告期满后30日审结。


下列关于委托合同法律规定的表述中,正确的是( )。
【 单选题 】:A:如果委托合同是无偿合同,委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用     B:委托人应亲自处理委托事项,不得转委托     C:无偿的委托合同,因受托人的重大过失给委托人造成损失的,委托人不能要求赔偿损失     D:委托人或受托人可以随时解除委托合同     
答案:D
解析:原文是无论委托合同是否有偿,委托人都有义务提供或偿还委托事务的必要费用,A项错误。委托人经受托人同意,可以在受托人之外委托第三人处理委托事务,但因此给受托人造成损失的,受托人可以向委托人要求赔偿损失,B项错误。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失,C项错误。委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失,D项正确。


关于二级注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是( )。
【 单选题 】:A:施工单位的二级注册建造师,可同时担任两个项目施工的负责人     B:不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询     C:可超出聘用单位业务范围执业     D:保证执业成果的质量并承担相应的责任     
答案:D
解析:《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德;(2)执行技术标准、规范和规程;(3)保证执业成果的质量,并承担相应责任;(4)接受继续教育,努力提髙执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的,应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作


根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议,由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
【 单选题 】:A:当事人所在地     B:调解协议履行地     C:调解协议签订地     D:调解组织所在地     
答案:D
解析:考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议,由双方当事人依照《人民调解法》等法律,自调解协议生效之日起30日内,共同向调解组织所在基层人民法院提出。


承包人( ),发包人可以请求解除建设工程施工合同。
【 多选题 】:A:未按约定工期完工的     B:完成工程质量不合格,并拒绝修复的     C:擅自将专业工程分包的     D:将工程转包的     E:未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
答案:BCD
解析:根据《司法解释》第8条规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。


关于共同投标协议,下列说法错误的有( )。
【 多选题 】:A:共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任,就中标项目向招标人承担连带责任     B:没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为否决其投标     C:共同投标协议应当在提交投标文件前10天提交招标人     D:资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力,其投标有效     E:所有的项目,只要达成共同投标协议,都可以组成联合体投标
答案:CDE
解析:AB正确;C应当在投标文件中;D不得变更联合体成员,增减、变更则投标无效;E并非所有项目,有些项目招标人不接受联合体。


除法律另有规定的除外,建设用地使用权的流转时,建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行( )。
【 多选题 】:A:出让     B:互换     C:出资     D:赠与     E:抵押
答案:BCDE
解析:注意设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式,而题目问的是使用权的流转。出让和划拨是一级市场;转让,赠与,互换,抵押,出资是二级市场。


乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。
【 单选题 】:A:1     B:2     C:3     D:5     
答案:B
解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元,故选B。


知识产权作为一种无形财产权,对其进行法律保护不同于有形财产,从而也就具有了不同于有形财产的法律特征,具体包括( )。
【 多选题 】:A:专有性     B:地域性     C:创造性     D:期限性     E:财产权和人身权的双重属性
答案:ABDE
解析:知识产权作为一种无形财产权,对其进行法律保护不同于有形财产,从而也就具有了不同于有形财产的法律特征:一、财产权和人身权的双重属性;二、专有性;三、地域性;四、期限性;选ABDE


某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中( )条款的效力。
【 多选题 】:A:全面履行     B:结算和清理     C:履约担保     D:竣工验收     E:争议解决
答案:BE
解析:考查合同解除(权利义务终止)的法律后果:《合同法》第98条规定:合同的解除或合同权利义务终止,不影响合同中结算、清理条款和独立存在的争议解决条款的效力。B、E项正确。


建设工程代理法律关系中,下列说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:无权代理人是指行为人不具有代理权,但以他人的名义与相对人进行法律行为     B:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,该代理行为有效     C:委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,应当事先取得被代理人的同意     D:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人承担民事责任。     
答案:B
解析:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,且被代理人存在过错,相对人善意时,该代理行为有效。


关于建设工程代理的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:招标活动应当委托代理     B:代理人不可以自行辞去委托     C:被代理人可以单方取消委托     D:法定代表人与法人之间是法定代理关系     
答案:C
解析:A错误,招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。建设单位可以委托招标代理机构招标,也可以自行招标,不是应当; B错误,代理人可以自行辞去委托,代理人辞去委托,委托代理终止; C正确; D错误,法定代表人与公司法人在内部关系上也往往是劳动合同关系,故法定代表人属于雇员范畴。但对外关系上,法定代表人对外以法人名义进行民事活动时,其与法人之间并非代理关系,而是代表关系,且其代表职权来自法律的明确授权,故不另需法人的授权委托书。


关于劳动合同订立的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:试用期包含在劳动合同期限内     B:固定期限劳动合同不能超过10年     C:商业保险是劳动合同的必备条款     D:劳动关系自劳动合同订立之日起建立     E:建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
答案:AE
解析:本题考查的是劳动合同订立的规定。A正确。B错误,固定期限劳动合同可以是1年、2年,也可以是5年、10年,甚至更长时间。C错误,劳动合同除规定的必备条款外,用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。因此商业保险不是必备条款。D错误,用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。E正确,按照《劳动合同法》的规定,除了非全日制用工(即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时,每周工作时间累计不超过24小时的用工形式)可以订立口头协议外,建立劳动关系应当订立书面劳动合同。


合同示范文本,是指由规定的( )事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。
【 单选题 】:A:国务院     B:国家机关     C:相关主管部门     D:市级以上人民政府     
答案:B
解析:合同示范文本,是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。


对建设工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备,除须具有质量合格证明资料外,还应当有( ),其质量要求必须符合国家规定的标准。
【 单选题 】:A:进场试验、检验报告     B:制造监督检验证明     C:自检合格证明     D:生产许可证     
答案:A
解析:对建设工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备,除须具有质量合格证明资料外,还应当有进场试验、检验报告,其质量要求必须符合国家规定的标准。


行政机关及其工作人员在行使行政职权时有( )侵犯人身权的情形,受害人有取得赔偿的权利。
【 单选题 】:A:违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的     B:违法征收、征用财产的     C:造成财产损害的其他违法行为     D:违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的     
答案:A
解析:行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权的情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:1违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;2非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;3以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;4违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的;5造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。


承担赔偿损失责任的构成要件包括( )。
【 多选题 】:A:有违约的事实     B:造成对方人身伤害     C:当事人一方主观上故意     D:违约行为与财产等损失之间有因果关系     E:当事人一方主观上过失
答案:AD
解析:承担赔偿损失责任的构成要件是:(1)具有违约行为;(2)造成损失成果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。


物权的保护,是指通过法律规定的方法和程序保障物权人在法律许可的范围内对其财产行使( )权利的制度。
【 多选题 】:A:占有     B:使用     C:收益     D:处分     E:抵押
答案:ABCD
解析:物权的保护,是指通过法律规定的方法和程序保障物权人在法律许可的范围内对其财产行使占有、使用、收益、处分权利的制度。


下列情形中,符合工程发包、分包管理相关规定的有( )。
【 多选题 】:A:建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标     B:施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包     C:施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工     D:施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包     E:分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
答案:AB
解析:考查发包、分包有关管理规定。本题中C项属于违法转包,D项属于“扩大劳务分包”,均属于违法行为;E选项虽然当年的答案有选,但不建议选择,因分包单位的资质交代不清。A、B项正确。


关于运输合同的说法,正确的是( )
【 单选题 】:A:托运人违反包装规定的,承运人不得拒绝运输     B:货物在运输过程中因不可抗力灭失,已收取运费的,托运人不得要求返还     C:货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人     D:联运合同中,损失发生在同一区段的,仅由该区段的承运人向托运人承担责任     
答案:C
解析:托运人违反包装的规定的,承运人可以拒绝运输。货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。两个以上承运人以同一运输方式联运的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输区段的,与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。


《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位有( )行为的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款。
【 单选题 】:A:使用未经验收的施工起重机械     B:在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡     C:在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍     D:安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用     
答案:B
解析:《建设工程安全生产管理条例》第六十四条违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任:(一)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(二)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(三)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(四)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(五)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。


某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域,可能造成环境噪声污染,下列做法正确的是( )。
【 多选题 】:A:禁止一切夜间施工作业活动     B:因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的,须经批准     C:建设工程夜间施工必须公告附近居民     D:应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施     E:建设单位在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告
答案:CD
解析:本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。注意E选项应为施工单位申报,B选项应为政府证明,并公告附近居民。


根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列选项中,属于施工单位项目负责人安全生产责任的有( )。
【 多选题 】:A:对建设工程项目的安全施工负责     B:落实安全生产责任制度     C:确保安全生产费用的有效使用     D:消除安全事故隐患     E:及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告
答案:ABCD
解析:施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。


损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑,尚未造成严重后果的,规划局可以作出的行政决定不包括( )。
【 单选题 】:A:责令停止违法行为、限期恢复原状或其他补救措施     B:有违法所得的,予以没收     C:指定有能力的单位代为恢复原状(即代履行,属于行政强制执行)     D:对责任单位和责任人处以一定数额的罚款     
答案:D
解析:损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的,没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的,城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担;造成严重后果的,对单位并处20万元以上50万元以下的罚款对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任.


关于仲裁审理制度的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:仲裁案件的审理以公开审理为原则,以不公开审理为补充     B:涉及国家秘密的案件不应当公开审理     C:仲裁案件的审理以开庭审理为原则,以书面审理为补充     D:是否开庭审理可由双方当事人协商确定     E:当事人有充分的自由选择商定审理是否公开,不受限制
答案:BCD
解析:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决,这是仲裁审理的主要方式。但是,当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决,即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉,仲裁不公开进行,当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。


伪造、擅自制造他人注册商标标识,情节特别严重的,应判处( )有期徒刑并处罚金。
【 单选题 】:A:3年以下     B:3年以上5年以下     C:3年以上7年以下     D:5年以上8年以下     
答案:C
解析:伪造、擅自制造他人注册商标标识,情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑并处罚金。


用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有( )。
【 多选题 】:A:严重违反用人单位规章制度的     B:劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的     C:严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的     D:劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作,仍不能胜任工作的     E:劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
答案:BDE
解析:选项AC属于用人单位可以单方解除合同的情形。


某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层拆价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:施工单位申请执行的期间为1年     B:申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖     C:申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖     D:施工单位有权向人民法院申请执行     
答案:D
解析:A错误,申请执行的期间为2年;B错误,C错误,申请执行本案的仲裁裁决,由被申请人住所地(建设单位所在地)或者被申请财产(建筑物)所在地的中级人民法院执行,法律另有规定的除外。


施工现场环境噪声污染的防治中,关于政府监管部门现场检查的规定,错误的是( )。
【 单选题 】:A:县级以上人民政府环境保护行政主管部门有权对任何排放环境噪声的单位进行现场检查     B:被检查的单位必须如实反映情况,并提供必要的资料     C:检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密     D:检查人员进行现场检查,应当出示证件     
答案:A
解析:原文是《环境噪声污染防治法》规定,县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构,有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。被检查的单位必须如实反映情况,并提供必要的资料。检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检查,应当出示证件。


招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在( )以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
【 单选题 】:A:提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少20日前     B:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前     C:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少20日前     D:提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少15日前     
答案:B
解析:《招标投标法实施条例》进一步规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。


关于勘察、设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是( )。
【 单选题 】:A:按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计     B:指定建筑材料、专用设备、工艺生产线的生产厂、供应商以保证材料的供应     C:设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,无需标注工程合理使用年限     D:依法联合施工单位进行安全技术交底     
答案:A
解析:勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中,只有A表述正确;D项中,施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念、意义等均不同,不能混为一谈。


在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一,下列对规划许可证领取的理解正确的是( )。
【 单选题 】:A:以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位应当先申请土地使用权     B:以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位应当先取得建设用地规划许可证后申请用地     C:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在取得建设用地规划许可证后,方可签订国有土地使用权出让合同     D:不管何种方式取得的土地,都必须在取得土地使用权后,办理规划许可证     
答案:B
解析:在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准、核准、备案后,建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围,核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。答案选B。


抵押担保的范围不包括( )。
【 单选题 】:A:主债权     B:保证金     C:违约金     D:实现抵押权的费用     
答案:B
解析:抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。


某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标,被有关主管部门取消3个月投标资格。则根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,该违法行为记录公告期限应为( )。
【 单选题 】:A:3个月     B:6个月     C:1年     D:2年     
答案:B
解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定。


王先生因为重大误解购买了一瓷器,王先生为了行使撤销权,应当在知道撤销事由之日起( )行使。
【 单选题 】:A:1年     B:2年     C:3年     D:4年     
答案:A
解析:具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的撤销权消灭.所以为一年。


下列选项中,违反施工许可证制度的是( )。
【 单选题 】:A:农民张某自建一栋2层住宅,未办理施工许可证就施工     B:某工程因地震中止施工,半年后向发证机关作了报告     C:某工程因供水中止施工,一个月内向发证机关作了报告,半年后恢复施工时还向发证机关作了报告     D:某工程因宏观调控停建,一个月内向发证机关作了报告,一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证     
答案:B
解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。


必须招标范围内的工程建设项目达到下列规模必须进行招标的有( )。
【 多选题 】:A:施工单项合同估算额200万元人民币以上的     B:施工单项合同估算额400万元人民币以上的     C:重要材料采购合同估算价220万元人民币     D:勘察合同估算额155万元人民币     E:工程监理合同估算价30万元人民币
答案:BCD
解析:第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。


下列施工中,属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑( )。
【 单选题 】:A:围护结构改造     B:承重结构改造     C:屋面防水层修复     D:外墙裂缝修补     
答案:A
解析:本题考查既有建筑节能改造主要内容。依据《民用建筑节能条例》第24条,既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。故A选项正确。


2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是( )
【 单选题 】:A:甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效     B:丙于9月15日可以向乙主张30万元债权     C:甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效     D:乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任     
答案:C
解析:A错误,甲丙之间的转让9月15日生效。 B错误,丙要等通知到达乙后(9月25日),才能向乙主张。 C正确 D错误,甲乙间不存在连带责任


行政强制执行包括( )。
【 单选题 】:A:限制公民人身自由     B:查封场所、设施或者财物     C:冻结存款、汇款     D:划拨存款、汇款     
答案:D
解析:行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款、汇款;拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物;排除妨碍、恢复原状;代履行;其他强制执行方式。


施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的,将由( )负责强制执行。
【 单选题 】:A:公安机关     B:人民法院     C:作出决定的公安消防机构     D:建设行政主管部门     
答案:C
解析:当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行。


下列情形中,当事人不享有法定解除权的是( )。
【 单选题 】:A:运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁     B:施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同     C:发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付     D:施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误     
答案:D
解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)、当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。


对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是( )
【 单选题 】:A:拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得     B:当地投标企业较少     C:采购人依法能够自行建设、生产或者提供     D:受自然地域限制的     
答案:C
解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。


根据《建筑法》的要求,实行施工总承包的,施工现场的安全生产管理应符合的要求包括( )。
【 多选题 】:A:总承包单位对施工现场组织和安全生产进行统一协调管理     B:分包单位应单独编制建设工程生产安全事故应急救援预案     C:总承包单位应建立应急救援组织     D:分包单位应建立应急救援组织     E:分包单位应配备救援器材
答案:ACDE
解析:2Z206023施工总承包和分包单位的安全生产责任施工总承包是由一个施工单位对建设工程的施工全面负责,该总承包单位不仅要负责建设工程质量、建设工期、造价控制,还要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一协调管理。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。


在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( )个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
【 单选题 】:A:1     B:2     C:3     D:4     
答案:A
解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作因此A为正确选项


职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗,乃至接受伤残等级评定。下述选项中符合《工伤保险条例》规定的有( )。
【 多选题 】:A:在停工留薪期内,原工资福利待遇不变     B:在停工留薪期内,薪酬由所在单位支付     C:停工留薪期一般不超过6个月     D:工伤职工评定伤残等级后,享受伤残待遇     E:停工留薪期满后,不再享受工伤医疗待遇
答案:ABD
解析:《工伤保险条例》第33条规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。因此A、B、D选项符合该条例规定,C、E选项不符合该条例规定。


下列情形符合注册建造师申请条件的是( )。
【 单选题 】:A:甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕     B:乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人     C:丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间     D:丁60周岁     
答案:D
解析:本题考查注册建造师申请条件。依据《注册建造师管理规定》第15条规定,申请人不予注册的情形包括:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。根据(1),则B选项不正确;根据(4),则C选项不正确;根据(5),则A选项不正确;根据(6),D选项中丁仅60周岁,符合注册建造师申请条件,D选项为正确选项。


根据《劳动合同法》,劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的( ),并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
【 单选题 】:A:60%     B:75%     C:80%     D:90%     
答案:C
解析:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。


从事建筑活动的建筑业三级施工资质的企业,应当具备下列选项中除( )以外的法定条件。
【 单选题 】:A:有符合规定的净资产     B:有相应的具有法定执业资格的专业技术人员     C:大中型机械设备采用租赁的方式取得     D:必须有的从事相关建筑活动的已完工程业绩     
答案:D
解析:有符合规定的净资产,有符合规定的主要人员,有符合规定的已完工程业绩,有符合规定的技术准备;D选项,三级企业不需要已完工程业绩


《绿色施工导则》对提高用水效率、非传统水源、利用和安全用水作出规定。其中,提高用水效率的规定包括( )。
【 多选题 】:A:应制定有效的水质检测与卫生保障措施     B:施工中采用先进的节水施工工艺     C:现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土     D:现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置     E:施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用
答案:BCDE
解析:提高用水效率:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。(7)大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计量考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统:


下列争议中,属于劳动争议范围的是( )。
【 多选题 】:A:家庭与家政服务人员之间的争议     B:个体工匠与学徒之间的争议     C:因确认劳动关系发生的争议     D:因工作时间发生的争议     E:因终止劳动合同发生的争议
答案:CDE
解析:本题考查的是劳动争议的范围。按照2007年12月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(以下简称《劳动争议仲裁法》)和2001年4月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定,劳动争议的范围主要是:(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同,但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。C对应(1);D对应(2);E对应(4)。2006年8月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》规定,下列纠纷不属于劳动争议:(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。A对应(4);B对应(5)。


国家工作人员利用职务便利,以直接或者间接方式要求对依法必须进行招标的项目不招标,依法给予处分错误的是( )。
【 单选题 】:A:记过或者记大过处分     B:情节严重的,依法给予降级     C:情节特别严重的,依法给予开除处分     D:依法追究刑事责任     
答案:D
解析:国家工作人员利用职务便利,以直接或者间接、明示或者暗示等任何方式非法干涉招标投标活动,有下列情形之一的,依法给予记过或者记大过处分;情节严重的,依法给予降级或者撤职处分;情节特别严重的,依法给予开除处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:要求对依法必须进行招标的项目不招标,或者要求对依法应当公开招标的项目不公开招标。


文档是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图标等,下列不属于文档的是( )。
【 单选题 】:A:程序设计说明书     B:流程图     C:用户手册     D:目标程序     
答案:D
解析:文档是指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图标等,如程序设计说明书、流程图、用户手册。


我国对工程总承包不设立专门的资质,但承接施工总承包业务的企业,必须取得( )总承包资质。
【 单选题 】:A:勘察     B:设计     C:施工     D:项目管理     
答案:C
解析:我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业,均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但是,承接施工总承包业务的,必须是取得施工总承包资质的企业。


生产安全事故等级划分的主要因素有( )。
【 多选题 】:A:政治     B:心理     C:人身     D:主观恶意     E:经济
答案:CE
解析:事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。


关于建造师受聘和执业,说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:王某是甲高校的在职教师,考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册     B:李某是某大型矿井项目第二标段项目经理,拟同时担任该项目第四标段项目经理     C:某施工项目发生不可抗力暂停施工,施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某     D:某施工项目机电分包单位项目经理邓某,在分包工程验收合格后,同时担任另一工程项目经理     
答案:D
解析:注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的:(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。


以下属于刑事责任承担方式的是( )。
【 多选题 】:A:拘役     B:罚金     C:管制     D:没收非法财物     E:支付违约金
答案:ABC
解析:原文是《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。支付违约金是民事责任。


《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。这里所指的安全警示标志一般要符合( )标准。
【 单选题 】:A:施工单位     B:设计单位     C:建设单位     D:国家     
答案:D
解析:施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。


下面关于质权人的权利说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:出质人在质权存续期间,可以使用质物     B:质权人在质权存续期间,可以处分质物     C:即使经出质人同意,质权人在质权存续期间也不可以转让质物     D:质权人在质权存续期间,未经出质人同意转质,造成质押财产毁损的,应当向出质人承担赔偿责任     
答案:D
解析:按照《担保法》、《物权法》的规定,质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。质权是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物。


关于建筑施工企业的不良行为,说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:甲企业超越资质承揽工程,属于承揽不良行为     B:乙企业取得资质证书后,降低安全生产条件的,属于资质不良行为     C:丙企业未对其施工项目中涉及结构安全的材料进行取样检测,属于安全不良行为     D:丁企业中需要持证上岗的人员无证上岗,情节严重,属于资质不良行为     
答案:D
解析:A资质不良;B安全不良;C质量不良


关于我国仲裁基本制度的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:当事人对仲裁裁决不服的,可以提起诉讼     B:当事人达成有效仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理     C:当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理     D:仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权     
答案:B
解析:本题考查的是仲裁制度。有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。


下列属于发包人的主要义务的是( )。
【 单选题 】:A:提供必要施工条件     B:不得转包和违法分包工程     C:自行完成建设工程主体结构施工     D:接受发包人有关检查     
答案:A
解析:A是发包人义务,BCD是承包人主要义务。


因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的,必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府相关部门同意。该相关部门是指( )。
【 单选题 】:A:文物行政     B:建设主管     C:文物保护     D:城乡规划     
答案:A
解析:文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。


根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有( )。
【 多选题 】:A:替代性     B:辅助性     C:临时性     D:长期性     E:关键性
答案:ABC
解析:根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有临时性、辅助性、替代性。


下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中,不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是( )。
【 单选题 】:A:承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证     B:提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等     C:承包人应当在发包人签证后施工     D:发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负     
答案:A
解析:《建设工程价款结算暂行办法》第14条中规定:发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负。对照此项规定可知,正确答案为A。


下列情形中,人民法院应当再审的有( )。
【 多选题 】:A:管辖错误的     B:违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的     C:缺席判决的     D:原判决超出诉讼请求的     E:审判庭组成不合法
答案:BDE
解析:(一)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;(二)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;(三)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;(四)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;(五)对审理案件需要的主要证据,当事人因客观原因不能自行收集,书面申请人民法院调查收集,人民法院未调查收集的;(六)原判决、裁定适用法律确有错误的;(七)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;(八)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的;(九)违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;(十)未经传票传唤,缺席判决的;(十一)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;(十二)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;(十三)审判人员审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。


《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出,完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少( )后方可独立上岗。
【 单选题 】:A:1个月     B:2个月     C:3个月     D:6个月     
答案:B
解析:高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少2个月后方可独立上岗。


关于仲裁调解的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:仲裁调解不成的,当事人应当及时起诉     B:仲裁调解应该在裁决作出前进行     C:有效的仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的     D:仲裁调解书一经做出即发生法律效力     E:仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
答案:BCE
解析:本题考查的是仲裁的调解与和解。调解不成的,应当及时作出裁决;仲裁调解书经双方当事人签收后与裁决书具有同等法律效力,具有强制执行力;仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解各自的优点紧密结合人之间的争议,还有助于保持当事人的友好合作关系,具有很大的灵活性和便利性。仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解可以在仲裁程序中进行,即在征得当事人同意后,仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色,对其审理的案件进行调解,以解决当事人之间的争议。


某6万平方米住宅项目实行建筑工程总承包管理。依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定,总承包单位配备项目专职安全生产管理人员人数应不少于( )。
【 单选题 】:A:1人     B:2人     C:3人     D:4人     
答案:C
解析:《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定,总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1人;②1万-5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。本题目中的项目是6万平方米住宅项目,应执行第③条规定,即不少于3人。


单位及相关责任人受到处罚的,作为( )记录予以通报。
【 单选题 】:A:不良行为     B:优良行为     C:良好行为     D:不合格行为     
答案:A
解析:单位及相关责任人受到处罚的,作为不良行为记录予以通报。


工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当( )。
【 单选题 】:A:要求施工单位整改     B:要求施工单位采取有效措施保证生产安全     C:要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位     D:直接向有关主管部门报告。     
答案:A
解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。


下列关于分包的说法中,正确的有( )。
【 多选题 】:A:招标人可以直接指定分包人     B:经招标人同意,中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成     C:中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成     D:中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成     E:经招标人同意,接受分包的人可将项目再次分包给他人
答案:BC
解析:A不可以直接指定。D分包要经过甲方认可。E分包不能再分包。


( )应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
【 单选题 】:A:施工图设计审查单位     B:建筑安全监督管理机构     C:工程质量监督机构     D:建设行政主管部门     
答案:C
解析:工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。


下列生产安全事故情形中,属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有( )。
【 多选题 】:A:死亡30人     B:重伤80人     C:直接经济损失5000万元     D:死亡20人     E:直接经济损失8000万元
答案:BCDE
解析:考查安全生产事故的等级划分国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定了安全事故的等级划分,其中:重大事故是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;另外,所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。本题A项,30人死亡属于特别重大事故;B、C、D、E项正确。


行政强制的程序不包括( )。
【 单选题 】:A:行政强制措施的实施程序     B:行政强制执行的实施程序     C:申请法院强制执行程序     D:申请仲裁庭强制执行程序     
答案:D
解析:行政强制的程序包括行政强制措施的实施程序、行政强制执行的实施程序和申请法院强制执行程序。


依法必须招标的项目,招标人应当( ),向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
【 单选题 】:A:自发出中标通知书之日起15日内     B:自确定中标人之日起15日内     C:自发出中标通知书之日起7日内     D:自确定中标人之日起7日内     
答案:B
解析:依法必须招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。


甲施工单位将向乙建设单位要求索要工程款的债权转让给丙施工单位,则应当( )。
【 单选题 】:A:需要获得乙建设单位的同意     B:不要获得乙建设单位的同意     C:应当通知乙建设单位     D:可以通知乙建设单位     
答案:C
解析:《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。


下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是( )。
【 单选题 】:A:联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任     B:如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任     C:工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任     D:负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务     
答案:C
解析:工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误,总承包人分包工程需经业主方认可,包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式,但这不影响总、分包人之间应负的连带责任,故B选项错误。此外,民法总则规定,负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务,当出现赔偿时,业主可向任何一方索赔,故D选项错误。


老张头家住北京市朝阳区,家附近工地施工,其买菜过程中不幸被附近工地小石块砸伤头部,如果项目建设单位投保了相关保险的话,则由( )负责赔偿。
【 单选题 】:A:建设工程一切险     B:安装工程一切险     C:第三者责任险     D:意外伤害险     
答案:C
解析:建设工程一切险加保第三者责任险,对下列原因负责赔偿:1.在保险期限内,因发生与所包工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失。2.被保险人因上述原因支付的诉讼费用以及实现经保险人书面同意而支付的其他费用。


建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位,并将下列除( )以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
【 单选题 】:A:施工单位资质等级证明     B:拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明     C:拆除工程的施工组织方案     D:废弃物利用措施     
答案:D
解析:《建设工程安全生产管理条例》规定:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。并应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明;(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;(3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施。故选择D。


以下关于施工现场安全防护的说法,错误的是( )。
【 单选题 】:A:安全警示标志必须符合国家标准     B:文明施工是安全施工的基础和保障     C:使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用     D:为了保障职工身体健康,对职工的膳食、饮水、休息场所等,均应符合健康标准     
答案:D
解析:为了保障职工身体健康,对职工的膳食、饮水、休息场所等,均应符合卫生安全标准。


《劳动合同法》规定,被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者( )的权利。
【 单选题 】:A:同工同酬     B:双方约定     C:集体合同     D:派遣单位薪资     
答案:A
解析:《劳动合同法》规定,被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。


行为人乙超越甲方委托的代理权限,擅自购买一批B强度水泥,则由此产生的合同( )。
【 单选题 】:A:有效     B:无效     C:效力待定     D:可变更可撤销     
答案:C
解析:没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由行为人承担民事责任。


《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循( )的原则。
【 多选题 】:A:公开     B:公平     C:公正     D:诚实信用     E:自愿
答案:ABCD
解析:《招标投标法》规定,招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。


关于建筑意外伤害保险的投保,下述说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:施工企业应在工程项目开工后办理投保手续     B:投保应实行实名制     C:投保应计工程项目施工人数     D:工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理     
答案:D
解析:(三)建筑意外伤害保险的投保:施工企业应在工程项目开工前,办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大,投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。


下列行为中,属于招标人违法行为的有( )。
【 多选题 】:A:招标人与投标人就投标方案进行谈判的     B:招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的     C:招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改     D:招标人在合同建立时向中标人提出附加条件     E:招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改
答案:ABD
解析:招标人与投标人串通的情形


在施工合同中,就完成施工任务而言,债权人和债务人分别是( )。
【 单选题 】:A:施工单位、建设单位     B:建设单位、施工单位     C:施工单位、监理单位     D:监理单位、施工单位     
答案:B
解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。故此题选B


在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的( )。
【 多选题 】:A:项目名称     B:施工场所和期限     C:产生噪声的原因     D:可能产生的环境噪声值     E:所采取的环境噪声污染防治措施
答案:ABDE
解析:原文是《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。故选项A、B、D、E正确。


注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的,一经发现( )。
【 单选题 】:A:立即吊销其注册建造师证书     B:立即注销其建造师资格证书     C:立即取消其继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布     D:处以1万元罚款     
答案:C
解析:对应采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并计入不良信用记录,对社会公布。


下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是( )。
【 单选题 】:A:应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查     B:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查     C:建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%     D:工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查     
答案:B
解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。


总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担( )。
【 单选题 】:A:主要责任     B:连带责任     C:违约责任     D:违法责任     
答案:B
解析:总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。


无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同,但当实际施工人的利益受到侵害时,可以向发包人主张权利,此情况下发包人承担责任的范围是( )。
【 单选题 】:A:欠付工程款     B:实际施工人的损失     C:实际施工人主张的权利     D:实际施工人违法承揽工程的罚金     
答案:A
解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定,“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人,发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”


建筑施工企业不再具备安全生产条件的,暂扣安全生产许可证并限期整改;( )的,吊销安全生产许可证。
【 单选题 】:A:责令停止生产     B:没收违法所得     C:情节严重     D:情节特别严重     
答案:C
解析:建筑施工企业不再具备安全生产条件的,暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的,吊销安全生产许可证。


( )在职责范围内履行安全监督检查职责时,有权采取进入被检查单位施工现场进行检查的措施。
【 单选题 】:A:县级以上人民政府负有建设工程安全监督管理职责的部门     B:县级以上人民政府     C:县级以上人民政府建设行政主管部门     D:县级以上人民政府土地行政管理部门     
答案:A
解析:县级以上人民政府负有建设工程安全监督管理职责的部门在职责范围内履行安全监督检查职责时,有权采取进入被检查单位施工现场进行检查的措施。


以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是( )。
【 多选题 】:A:混凝土养护过程中应采取有效的节水措施     B:将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核     C:对现场各个分包生活区合计统一计量用水量     D:临时用水采用节水型产品,安装计量装置     E:现场车辆冲洗设立循环用水装置
答案:ABDE
解析:大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,凡具备条件的应分别计量用水量。


甲施工企业在某条公路的施工过程中,需要购买一批水泥,甲施工企业采购员张某持授权委托书到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥。张某购买了A强度水泥,甲施工单位对张某的行为予以认可,则由( )承担民事责任。
【 单选题 】:A:甲施工单位     B:乙建材公司     C:张某     D:甲施工单位和张某     
答案:A
解析:被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认,则无权代理可转化为有权代理,产生与有权代理相同的法律效力,并不会发生代理人的赔偿责任。


关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计     B:建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工     C:建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑,不得出具竣工验收合格报告     D:建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备,并保证其符合施工图设计文件要求     E:施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用
答案:ABC
解析:本题考查的是建筑节能的规定。施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用。


女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是( )。
【 单选题 】:A:高处、高温工作     B:低温、冷水作业     C:夜班劳动     D:矿山井下作业     
答案:D
解析:我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括:禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。


下列选项中,属于行政处罚的是( )。
【 单选题 】:A:罚金     B:没收非法财物     C:拘役     D:管制     
答案:B
解析:《行政处罚法》规定,行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得,没收非法财务;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。罚款是行政处罚,罚金是刑事处罚。


行政法规是指由( )制定颁布的规范性法律文件的总称。
【 单选题 】:A:全国人民代表大会     B:省、自治区、直辖市人民代表大会     C:国务院     D:建设部     
答案:C
解析:行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题,以及依据全国人民代表大会及全国人民代表大会常务委员会特别制定的规范性文件的总称。


建设工程开工前,办理建筑工程一切险并支付保险费用的是( )。
【 单选题 】:A:承包商     B:发包人     C:分包商     D:监理单位     
答案:B
解析:除专用合同条款另有约定外,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。


根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为的公布期限的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:对整改确有实效的,经企业申请、审批,可缩短其不良信用信息公布朗限,但公布期限最短不得少于6个月     B:建筑市场诚信行为的公布期限一般为6个月至3年     C:对招标投标违法行为记录公告期限为1年     D:行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定     
答案:B
解析:A错误,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良信用信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月;C错误,对招标投标违法行为记录公告期限为6个月;D错误,认定的限制期限长于6个月的,公告期限从其决定。


根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查的方式不包括( )。
【 单选题 】:A:重点检查     B:抽查     C:专项检查     D:平行检查     
答案:D
解析:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。


关于履约保证金的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:中标人必须缴纳履约保证金     B:履约保证金不得超过中标合同金额的20%     C:履约保证金是投标保证金的另一种表述     D:中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目     
答案:D
解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。


在同一个法律体系中,按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为( )。
【 单选题 】:A:法律形式     B:法律体系     C:法律规范     D:法律部门     
答案:D
解析:本题目直接考察法律部门的概念,只要抓住关键词“同类法律规范总称”,完成本题目便不难。显然,正确为选项D。根据一定标准原则所制定的同类法律规范的总称叫法律部门。


某大型水电站建设项目,项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有( )。
【 多选题 】:A:支付价款的义务     B:瑕疵担保义务     C:受领发电机的义务     D:对发电机进行验收的义务     E:对发电机生产过程进行管理的义务
答案:ACD
解析:买卖合同中,买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。B对标的物瑕疵担保是出卖人的义务,与题意不符。E对发电机生产厂的生产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务,非买受人的义务,亦与题意不符。故正确答案为A、C、D。


建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施,必须与主体工程( )。
【 多选题 】:A:同时立项     B:同时设计     C:同时施工     D:同时竣工     E:同时投产使用
答案:BCE
解析:建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。


根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有( )。
【 多选题 】:A:有完整的技术档案     B:完成工程结算备案     C:有主要建筑材料的进场试验报告     D:有设计单位签署的质量合格文件     E:有施工企业签署的质量保修书
答案:ACE
解析:建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。竣工验收条件要求“有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件”,D选项说法不严谨,鉴于多选题,建议不选


在下列情形中,代理人应向被代理人承担民事责任的有( )。
【 多选题 】:A:经追认的越权代理行为     B:代理人因为事务繁忙,未经被代理人同意将代理实务转托他人     C:委托书授权明确的代理行为     D:被代理人知道代理人的代理行为违法未表示反对     E:在第三人与代理人串通,给被代理人造成损害的
答案:BE
解析:被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认,则无权代理可转化为有权代理。所以A在追认后转化为有效代理。代理人不承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人行为承担责任。所以B应担责任。被代理人知道代理人的代理行为违法未表示反对,由代理人和被代理人负连带责任。但是并不用代理人向被代理人承担责任。第三人与代理人串通的,代理人应向被代理人承担责任。


某精装修住宅工程,总承包单位甲经建设单位同意,将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现:飘窗处墙体出现渗雨,部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担,说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:由甲承担责任,乙无责     B:由甲和乙承担连带责任     C:甲对飘窗墙体渗雨问题负责,乙对地面石材花斑问题负责     D:甲对飘窗墙体渗雨问题负责,甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任     
答案:D
解析:根据《建筑法》第29条第2款规定:“建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中,地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程,应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任;飘窗处墙体是由总承包单位甲施工,应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。


建设用地使用权自( )时设立。
【 单选题 】:A:土地交付     B:转让     C:登记     D:支付出让金     
答案:C
解析:建设用地使用权自登记时设立。


建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,负有修复或返修义务的是( )。
【 单选题 】:A:建设单位     B:设计单位     C:施工单位     D:监理单位     
答案:C
解析:建设工程质量保修制度,是指建设工程竣工验收后,在规定的保修期限内,因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷,应当由施工承包单位负责维修、返工或更换。


当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任     B:建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利     C:总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿     D:分包单位只对总承包单位承担责任     
答案:C
解析:总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。


关于担保的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:担保是用益物权的一种     B:担保的目的是保障特定债权实现     C:担保合同是主合同     D:反担保不适用《担保法》的规定     
答案:B
解析:本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A,用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同。


《工伤保险条例》的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,停工留薪期一般不超过( )。
【 单选题 】:A:3个月     B:6个月     C:9个月     D:12个月     
答案:D
解析:《工伤保险条例》第33条规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。因此,正确选项为D。


甲建设单位由国家出让所得的建设用地已经闲置了5年,现欲将原70年的土地使用权转让给乙建设单位,则双方当事人可以约定转让( )的使用权给乙单位。
【 单选题 】:A:60年     B:70年     C:80年     D:100年     
答案:A
解析:当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余年限。按照题意70-5=65年。在65年的范围内可以双方约定进行转让。符合规定范围内的只有A。


根据《民事诉讼法》,属于广义民事诉讼当事人的有( )。
【 多选题 】:A:第三人     B:刑事附带民事案件自诉人     C:原告与被告     D:共同诉讼人     E:辩护人
答案:ACD
解析:依据《民事诉讼法》第五章第一节,狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告;广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人以及第三人。


以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市、县人民政府城乡规划主管部门办理( )。
【 单选题 】:A:施工许可证     B:建设用地规划许可证     C:安全质量监督手续     D:建设工程规划许可证     
答案:B
解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。


下列施工合同条款涉及的内容中,明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是( )。
【 单选题 】:A:工程标的     B:工程数量     C:工程价款     D:工程质量     
答案:D
解析:工程质量工程质量条款是明确施工人施工要求,确定施工人责任的依据。


关于无效合同的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:无效合同不具有违法性     B:无效合同具有违法性     C:无效合同部分无效会影响其他部分的效力     D:无效合同自订立之时就不具有法律效力     E:无效合同可能会损害公共利益
答案:BDE
解析:无效合同


某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲在向承运人丙交付货物时即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交付,但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损、灭失的风险由丁承担     B:甲向丙交付货物后,货物毁损、灭失的风险由丙承担     C:甲与乙的买卖合同成立,货物毁损、灭失的风险即由乙承担     D:丙向丁交付货物后,货物毁损、灭失的风险由乙承担     
答案:A
解析:本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人(乙)出卖交由承运人运输的在途标的物,在途标的物的风险由买方(丁)承担。


《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(简称备案机关)报送竣工验收备案文件。其中,工程竣工验收备案表一式两份,分别保存在( )。
【 单选题 】:A:建设单位和备案机关     B:建设单位和设计单位     C:建设单位和施工单位     D:设计单位和备案机关     
答案:A
解析:备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验收文件齐全后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫,工程竣工验收备案表一式两份,一份由建设单位保存,一份留备案机关存档。


在转让抵押物时,转让的价款超过债权的部分归( )所有,不足部分由( )清偿。
【 单选题 】:A:抵押人,债务人     B:债务人,抵押人     C:债务人,抵押权人     D:抵押权人,债务人     
答案:A
解析:超过债权的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。


《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,( )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
【 单选题 】:A:建设单位项目负责人     B:总监理工程师     C:施工单位负责项目管理的技术人员     D:施工单位项目经理     
答案:C
解析:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。


合同中不受合同无效、变更或者终止的影响,效力具有相对独立性的条款是( )。
【 单选题 】:A:违约责任条款     B:解决争议条款     C:价款或酬金条款     D:数量和质量条款     
答案:B
解析:该题目考的是无效合同的法律后果。合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条例的效力。


下列选项中,符合中标及签订合同法定要求的有( )。
【 多选题 】:A:招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期为3天     B:正常情况下,对于国有资金控股或占主导地位的项目,应确定排名第一的中标候选人为中标人     C:中标通知书只对中标人具有法律效力     D:招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同     E:如果需要,招标人和中标人可就所签合同中的工期和价格问题再订立补充协议
答案:ABD
解析:《招标投标法实施条例》规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。有人说A有问题,公示期不少于3日,是大于或等于3日,因此A没有问题。《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人中标通知书是承诺,对于双方都有效力,所以C错误。


根据《建筑工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对( )处以罚款。
【 单选题 】:A:勘察单位     B:建设单位和施工企业     C:设计单位     D:建设单位和监理单位     
答案:B
解析:对于不符合开工条件,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。


下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是( )。
【 单选题 】:A:查明事故发生的间接经济损失     B:追究责任人的法律责任     C:提交事故调查报告     D:提出对受伤人员的赔偿方案     
答案:C
解析:本题考查的是施工生产安全事故的调查。事故调查组履行下列职责:(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。C对应(5)。


关于工程质量保修问题论述中,不符合《建设工程质量管理条例》的是( )。
【 单选题 】:A:地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限     B:发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年     C:保修范围属于法律强制性规定的,承发包双方必须遵守     D:保修期限法律已有强制性规定的,承发包双方不得协商约定     
答案:D
解析:本题考查建设工程质量保修制度。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的,其保修期限可以高于法定的最低保修期限,但不能低于最低保修期限,否则视作无效。


下列建设工程不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是( )。
【 单选题 】:A:超越本单位资质等级承揽工程的     B:以他人名义承揽工程的     C:施工中偷工减料的     D:将工程转包的     
答案:A
解析:未取得资质证书承揽工程,或超越本单位资质等级承揽工程的,应该被认定为施工单位的企业资质不良行为记录。


鼓励和扶持单位、个人安装使用( )等太阳能利用系统。
【 多选题 】:A:太阳能热水系统     B:太阳能照明系统     C:太阳能供热系统     D:太阳能采暖制冷系统     E:改善通风系统
答案:ABCD
解析:鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。


下列行为中,构成重大责任事故罪的行为应是( )。
【 单选题 】:A:工地塔吊倒塌,造成临近小吃部房屋被砸塌     B:包工头单某素来与工人梁某不和,明知某行为违反安全管理的规定,可能会发生重大伤亡事故,仍然强迫梁某实施这一行为,导致梁某死亡     C:工地安全管理人员于某,因为怕麻烦,没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定,结果因为砖墙倒塌,导致某工人重伤     D:工地施工人员不按安全生产规定,擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上,造成15人被扎伤     
答案:B
解析:重大责任事故罪:《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。具有下列情形之一的,属于重大伤亡事故或者其他严重后果:(1)造成死亡1人以上,或者重伤3人以上的;(2)造成直接经济损失100万元以上的;(3)造成其他严重后果的情形。


依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是( )。
【 单选题 】:A:技术复杂,有特殊要求的投标人     B:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的     C:采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的     D:需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则所需费用将大幅增加     
答案:B
解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:《招标投标法》规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。


关于建设工程返修的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担     B:施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担     C:施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担     D:施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用     
答案:C
解析:本题考查的是建设工程的返修。A错误,B错误,C正确,对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。D错误,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。


下列关于施工许可证制度的表述中,正确的有( )。
【 多选题 】:A:实行施工许可证制度主要是为了确保建设工程符合法定的开工条件     B:我国目前对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式     C:未办理施工许可证的建设工程施工,都是违法的     D:施工许可证应由施工方办理     E:因不可抗力而中止施工的工程,恢复施工时,施工许可证继续有效
答案:AB
解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之曰起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。所谓中止施工,是指建设工程开工后,在施工过程中因特殊情况的发生而中途停止施工的情形。中止施工的原因很复杂,如地震、洪水等不可抗力,以及宏观调控压缩基建规模、停建缓建建设工程等。


关于委托代理终止情形的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:凡被代理人恢复了民事行为能力     B:被代理人取代了民事行为能力     C:指定单位取消指导     D:代理期间届满或者代理事务完成     
答案:D
解析:有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。


《文物保护法》规定,擅自迁移、拆除不可移动文物的,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门责令改正,造成严重后果的,处( )以下的罚款。
【 单选题 】:A:5万元以上50万元以下的     B:10万元以上50万元以下的     C:5万元以上10万元以下的     D:20万元以上50万元以下的     
答案:A
解析:《文物保护法》规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门责令改正,造成严重后果的,处5万元以上50万元以下的以下的罚款。


下列承担法律责任的方式中,属于民事责任承担方式的有( )。
【 多选题 】:A:停止侵害     B:没收非法财物     C:排除妨碍     D:修理、重作,更换     E:消除影响、恢复名誉
答案:ACDE
解析:《民法总则》规定,承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍(3)消除危险(4)返还财产(5)恢复原状(6)修理、重作、更换;(7)继续履行(8)赔偿损失;(9)支付违约金(10)消除影响、恢复名誉〔11〕赔礼道歉。


会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定,为本单位全部职工或者雇工( )
【 单选题 】:A:缴纳工伤保险费     B:缴纳意外伤害险费     C:缴纳建设工程一切险费用     D:缴纳安装工程一切险费用     
答案:A
解析:会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定,为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。


甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同,并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物,但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款,无权要求乙公司付款     B:甲公司只能要求乙公司付款,无权要求乙公司的三个子公司付款     C:甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任     D:甲公司有权要求乙公司付款,并要求其三个子公司承担补充付款责任     
答案:B
解析:本题考查的是合同相对性。合同具有相对性,即合同形成的债的关系只能对合同双方当事人产生效力,对于合同之外的第三人不应当具有约束力。基于合同的相对性原理,虽然甲公司实际履行合同时是向乙公司的子公司履行,但是因为合同的双方当事人是甲公司和乙公司,所以当乙公司不履行合同约定的支付货款的义务时,甲公司只能向乙公司要求支付货款,承担违约责任,而无权要求乙公司的子公司付款。


下列关于招标方式的有关说法,正确的是( )
【 多选题 】:A:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出     B:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出     C:实行两阶段招标的,第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附带报价的技术建议     D:实行两阶段招标的,第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交不附带报价的技术建议     E:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标
答案:BDE
解析:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。


国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行( )。
【 单选题 】:A:淘汰制度     B:限用制度     C:整改制度     D:企业自愿使用     
答案:A
解析:国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。


根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中可被认定为施工单位承揽业务不良行为的有( )
【 多选题 】:A:相互串通投标     B:在施工中偷工减料     C:以他人的名义投标     D:将承包的工程转包或违法分包     E:不履行承包合同义务情节严重的
答案:ACDE
解析:承揽业务不良行为认定标准(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。


未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担( )责任。
【 单选题 】:A:侵权     B:违约     C:不当得利     D:无因管理     
答案:B
解析:考查合同之债与侵权之债、不当得利之债、无因管理之债的识别从本题题干上看“…使得不动产物权的转让行为不生效…”,说明当事人双方曾经就不动产的转让达成过合意,即双方发生过要约及承诺,订立过一个不动产转让的合同;“未进行不动产登记…”,说明有一方当事人未按照双方达成的合意(不动产转让合同)履行,此行为将产生合同之债,应承担违约责任。B项正确。


施工单位要加强对( )或过程的质量控制,特别是要加强影响结构安全的地基和结构等关键施工过程的质量控制
【 单选题 】:A:施工工序     B:分部工程     C:分项工程     D:单位工程     
答案:A
解析:施工单位要加强对施工工序或过程的质量控制,特别是要加强影响结构安全的地基和结构等关键施工过程的质量控制。


关于评标结果异议的说法,正确的是( )
【 单选题 】:A:对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件     B:只有投标人有权对项目的评标结果提出异议     C:对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出     D:招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行     
答案:C
解析:A错误,对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议,其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。 B错误,其他利害关系人也可以提出异议。 C正确,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 D错误,招标人应当收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 C的说法并不是很严谨,但是是最符合题意的


施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:工程已实际交付的,为交付之日     B:工程未交付的,为提交竣工结算文件之日     C:工程已交付,施工企业主张工程款的,为提出主张之日     D:工程未交付的,为提交竣工验收报告之日     E:工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
答案:ABE
解析:本题考查的是欠付工程款的利息支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。A对应(1);B对应(2);E对应(3)。


关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:实用新型以申请时所附的说明书为准     B:建设工程发明以其附图为准     C:外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准     D:三类专利均以权利要求的内容为准     
答案:C
解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。A错误,B错误,D错误,建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。C正确,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。


关于合同变更,错误的是( )。
【 单选题 】:A:合同的变更须经当事人双方协商一致     B:合同变更须遵循法定的程序     C:合同变更的内容必须明确约定     D:合同变更应当采用口头形式     
答案:D
解析:原文是二、合同的变更当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。(一)合同的变更须经当事人双方协商一致(二)合同变更须遵循法定的程序(三)对合同变更内容约定不明确的推定:合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。


王某是某施工单位的项目经理。2008年8月,他租了一台压路机,租期为一年。2008年10月,李某找到王某,向王某说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:王某不可以继续租用该压路机了     B:王某可以继续租用,但如果在租期内李某需要实现抵押权,就不可以租用了     C:在租期内李某不可就此压路机实现抵押权     D:租期过后若李某尚未实现抵押权,就不可以续租了     
答案:C
解析:《物权法》规定,1、订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受改抵押权的影响。2、抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不得对抗已登记的抵押权。根据第一句,得知王某是在压路机抵押前租的,可以继续租用;根据第二句可以得知出租后设立抵押权的,出租关系可以对抗抵押权,所以租期内不可以实现此压路机的抵押权。


甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同,应甲要求,乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息,也未履行妥善包装的义务,且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃,导致运输工具损毁。对此,下列说法中正确的是( )。
【 单选题 】:A:丙应对此承担损害赔偿责任     B:乙应赔偿甲的损失     C:甲应对此承担损害赔偿责任     D:乙应赔偿丙的损失     
答案:C
解析:因托运人托运货物时的过错,造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此,甲公司应承担损害赔偿责任。


《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在( )设置明显的安全警示标志。
【 多选题 】:A:施工现场入口处     B:项目管理人员办公室内     C:员工宿舍内     D:施工起重机械处     E:电梯井口
答案:ADE
解析:《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。


分包单位不得再分包的说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业     B:专业分包工程承包人可以自行完成所承包的任务     C:劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务     D:劳务作业承包人可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业     
答案:D
解析:除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外,专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。


按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于( )。
【 多选题 】:A:施工安全防护用具及设施的采购     B:施工安全防护用具及设施的更新     C:安全生产无事故奖励     D:安全生产条件的改善     E:职工福利
答案:ABD
解析:建设工程安全生产管理条例》第22条规定,施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。因此,选项A、B、D正确。


在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:招标文件中不得要求中标人提交履约保证金     B:履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的     C:履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金     D:不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保     
答案:B
解析:A错误,《招标投标法》规定,文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交;C错误,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。D错误,引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保。


全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同( )划定并公布。
【 单选题 】:A:文物保护单位     B:城乡建设主管部门     C:文物核定单位     D:城乡规划行政主管部门     
答案:D
解析:原文是全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故选项D正确。


某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档,依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于( )。
【 单选题 】:A:行政处罚     B:行政裁决     C:行政处分     D:行政强制     
答案:A
解析:在建设工程领域,法律、行政法规所设定的行政处罚主要有:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。


下列变更中,属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是( )。
【 单选题 】:A:采购数量变更     B:公司名称变更     C:合同签约人员变更     D:公司法定代表人变更     
答案:A
解析:采购数量变更属于合同实质内容的变更,需要经合同当事人双方协商一致。


甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是(  )。
【 单选题 】:A:甲应当对乙承担违约责任     B:若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产     C:乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔     D:租赁期满,乙取得该设备的所有权     
答案:C
解析:本体考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中,是融资租赁合同。选项A,出售方丙需要向乙承担违约责任;选项B,租赁方破产清算,融资租赁资产不计入租赁方的资产;选项D,租赁期满后,承租人可以继续租赁,也可以补全租金后拥有设备所有权。


某施工合同约定按月支付工程进度款,承包方累计施工超过6个月,并且每月都向发包方申请、催促支付进度款,但始终得不到支付,为此乙方申请解除合同。该合同解除后,下列行为中不正确的是( )。
【 单选题 】:A:发包方可以不承担违约责任     B:承包方应该终止履行合同     C:发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失     D:承包方仍可要求结算已完部分的工程费用     
答案:A
解析:违约责任是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案例中发包方不按合同按月支付工程款就是违约了,所以不管后面合同是否解除,发包方都应该承担违约责任,选项A说法不正确。


甲乙双方的合同纠纷于2014年8月7日开庭仲裁,9月4日,经仲裁庭调解,双方达成了调解协议,10月4日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,10月6日调解书交由双方签收,根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力     B:该调解书自2014年10月4日产生法律效力     C:若当事人签收调解书后,则申请人应撤回仲裁申请     D:申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请     
答案:A
解析:根据《仲裁法》的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。


劳动争议发生后,当事人可以向( )申请调解。
【 单选题 】:A:劳动争议调解委员会     B:仲裁庭     C:人民法院     D:监理工程师     
答案:A
解析:劳动争议发生后,当事人可以向劳动争议调解委员会申请调解。


下列情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
【 多选题 】:A:不同投标人的投标文件由同一人编制     B:不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异     C:不同投标人的投标文件相互混装     D:属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标     E:投标人之间约定部分投标人放弃投标
答案:ABC
解析:本题考查的是禁止投标人相互串通投标。此题注意区分“属于“和”视为“。有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。D对应(4);E对应(3)。有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。A对应(1);B对应(4);C对应(5)。


根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患且情况严重的,应当( )。
【 单选题 】:A:要求施工单位整改,并及时报告有关主管部门     B:要求施工单位整改,并及时报告建设单位     C:要求施工单位暂时停止施工,并及时报告有关主管部门     D:要求施工单位暂时停止施工,并及时报告有关建设单位     
答案:D
解析:本题考查的是监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。


关于建筑工程施工分包行为的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:个人可以承揽分包工程业务     B:建设单位有权直接指定分包工程承包人     C:建设单位推荐的分包单位,承包单位无权拒绝     D:承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理,视同转包     
答案:D
解析:严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位,总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。


关于投标保证金的表述,正确的有( )。
【 多选题 】:A:《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%     B:投标保证金有效期应当与投标有效期一致     C:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出     D:投标截止前,投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还     E:投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人
答案:ABD
解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,投标保证金有效期应当与投标有效期一致,所以A正确。注意,是《招标投标法实施条例》规定不超过2%;而《工程建设项目施工招标投标办法》规定才需要不超过80万元。B选项,投标保证金有效期应当与投标有效期一致。而且投标文件和投保证金是同时提交,E选项错误。《招标投标法实施条例》规定,实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。C错误;投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。D选项正确。


根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是( )。
【 多选题 】:A:劳动者不能胜任工作     B:劳动者在试用期内不符合录用条件     C:劳动者严重违反用人单位的规章制度     D:劳动者被依法追究刑事责任     E:劳动者患病
答案:BCD
解析:本题考查的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。B对应(1);C对应(2);D对应(6)。《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。A对应(2);E对应(1)。


下列有关仲裁的事项中,不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是( )。
【 单选题 】:A:仲裁事项     B:选定的仲裁委员会     C:请求仲裁的意思表示     D:仲裁裁决的效力     
答案:D
解析:合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。


涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,( )应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
【 单选题 】:A:设计单位     B:施工单位     C:建设单位     D:监理单位     
答案:C
解析:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。


标的物在交付之后产生的孳息,其孳息将( )。
【 单选题 】:A:归买受人所有     B:归出卖人所有     C:双方共有     D:灭失     
答案:A
解析:孳息的归属:标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有,交付之后产生的孳息,归买受人所有。


在下列关于合同变更的表述中,正确的是( )。
【 多选题 】:A:合同当事人在合法的条件下,协商一致后可以变更合同     B:中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更     C:设计合同中的设计变更属于合同的变更     D:建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更     E:当事人对合同变更内容约定不明的,推定为未变更
答案:ACE
解析:该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是须经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的,一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同,设计变更往往是由建设单位向设计单位提出,设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单,是由双方协商确定的。选定为ACE。


《食品安全法》规定,违反本法规定,由( )责令改正,给予警告;拒不整改的,处5000元以上5万元以下罚款
【 单选题 】:A:县级以上人民政府食品药品监督管理部门     B:县级以上人民政府建设行政主管部门     C:县级以上人民政府安全监督管理部门     D:县级以上人民政府环境保护行政主管部门     
答案:A
解析:《食品安全法》规定,违反本法规定,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正,给予警告;拒不整改的,处5000元以上5万元以下罚款;


以市场主导,以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是( )。
【 单选题 】:A:政府对市场主体的守法诚信评价     B:社会中介信用机构的综合信用评价     C:市场主体的自我综合信用评价     D:行业协会协助政府部门的综合信用评价     
答案:B
解析:社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导,以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。


( )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。
【 单选题 】:A:施工单位     B:建设单位     C:监理单位     D:设计单位     
答案:A
解析:施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。


关于招标文件的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价     B:潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前提出     C:招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件的截止之日算起     D:招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少10日之前,通知所有获取招标文件的潜在招标人     
答案:C
解析:A错误,招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价; B错误,潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出; C正确; D错误,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时问至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。


关于合同权利的转让范围,说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:最高额抵押的主合同债权不得转让     B:当事人约定不得转让的权利,债权人如果将权利转让给他人,其行为将构成违约     C:根据合同的性质不得转让的权利,债权人不可以转让给第三人     D:债权转让时不需要通知债务人     
答案:D
解析:债权人转让权利的,应当通知债务人。


仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以( )。
【 单选题 】:A:根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁     B:向人民法院上诉     C:向人民法院申请再审     D:向人民法院执行庭申请复议     
答案:A
解析:考查仲裁裁决被人民法院不予执行的救济。《民事诉讼法》(2013)第275条规定:仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的,当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁,也可以向人民法院起诉。就该纠纷可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向法院提起诉讼。A项正确。


电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期,该公司电工最低档工资为2000元,与张某约定的工资为2200元,当地最低工资标准为1800元,则张某在试用期的工资不得低于( )元。
【 单选题 】:A:1500     B:1760     C:1600     D:1800     
答案:D
解析:试用期工资不得低于(1)本单位同岗位最低档工资的80%或者(2)劳动合同约定工资的80%,并(3)不得低于用人单位所在地的最低工资标准。这里,有约定从其约定,无约定参考相同岗位。本题约定了工资金额,所以要在约定工资的80%和最低工资标准中做出选择。2200×80%=1760低于最低工资标准1800,所以选1800


某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉,法庭判决其2006年8月5日前支付农民工工资5万元,但该公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付,则农民工可以在( )之前申请强制执行。
【 单选题 】:A:2006年9月5日     B:2007年2月5日     C:2007年8月5日     D:2008年8月5日     
答案:D
解析:该题考查的是执行申请和执行期限。“申请强制执行,还须遵循申请执行期限。申请执行期间为两年。这里的期间,从法律文书规定履行期间的最后1日起计算”。而本题的法庭判决其2006年年8月5日,所以该题的答案为D。


质押权中不属于权利质押的是( )。
【 单选题 】:A:汇票     B:股票     C:依法可以转让的专利权中的财产权     D:汽车     
答案:D
解析:可以质押的权利包括:1.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;2.依法可以转让的股份、股票;3.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;4.依法可以质押的其他权利。


经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,自调解协议生效之日起( )内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
【 单选题 】:A:10日     B:15日     C:30日     D:45日     
答案:C
解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。


经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化领域、名镇、名村保护范围内进行的活动是( )。
【 单选题 】:A:修建生产、储存腐蚀性物品的仓库     B:改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动     C:占用保护规划确定保留的道路     D:在历史建筑上刻划     
答案:B
解析:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动,应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑;制订保护方案,经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:(1)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动;(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动;(3)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。


某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口,将废水直接排沟,致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是( )。
【 单选题 】:A:该村的村民委员会     B:建设行政主管部门     C:环保行政主管部门     D:规划行政主管部门     
答案:C
解析:对于水污染,县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。


安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由( )现场监督。
【 单选题 】:A:施工技术负责人     B:专职安全生产人员     C:项目经理     D:专业技术人员     
答案:D
解析:安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。


建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押,根本原因是其对项目具有( )。
【 单选题 】:A:所有权     B:用益物权     C:担保物权     D:占有权     
答案:A
解析:物权的种类: 所有权(对自己的物的权利。含占有、使用、收益、处分四项权能) 用益物权(对他人的物的占有、使用、收益权。建设用地使用权、地役权、宅基地使用权、土地承包经营权) 担保物权(对他人的物的优先受偿权。抵押权、质权、留置权)


建设工程设计和合同约定的内容不包括( )。
【 单选题 】:A:设计文件所确定的工作范围     B:承包合同中载明的工作范围     C:监理工程师签发的变更通知单中所确定的工作内容     D:施工单位根据工程经验完成的工作内容     
答案:D
解析:建设工程设计和合同约定的内容,主要是指设计文件所确定的以及承包合同“承包人承揽工程项目一览表”中载明的工作范围,也包括监理工程师签发的变更通知单中所确定的工作内容。


根据《劳动合同法》,用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有( )。
【 多选题 】:A:劳动者被依法追究刑事责任     B:劳动者严重违反用人单位规章制度     C:在规定医疗期内患病     D:女职工在哺乳期内     E:劳动者在试用期内被证明不符合录用条件
答案:ABE
解析:用人单位不得解除劳动合同的情形。


在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是( )。
【 单选题 】:A:承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作     B:承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料     C:因不可抗力造成标的物损毁     D:因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果     
答案:B
解析:本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换.补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。


( )等部门或单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。
【 多选题 】:A:供水     B:供电     C:供气     D:公安消防     E:分包单位
答案:ABCD
解析:供水、供电、供气、公安消防等部门或单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。


关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从( )之日起算。
【 单选题 】:A:颁发施工许可证     B:工程竣工验收合格     C:工程缺陷责任期届满     D:工程法定最低保修期届满     
答案:B
解析:工程合理使用年限(设计依据和设计深度)。


建筑市场诚信行为公告,在下列( )情况下可修正或变更。
【 多选题 】:A:公布的信息有误     B:被公告单位的整改经审核确认有实效     C:行政处罚决定经行政复议或行政执法监督而被变更或撤销     D:行政处罚记录公告期间,被公告单位的经营状况恶化     E:行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销
答案:ACE
解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对发布有误的信息,由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正,根据被曝光单位对不良行为的整改情况,调整其信息公布期限,保证信息的准确和有效。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销,应及时变更或删除该不良记录,并在相应诚信信息平台上予以公布,同时应依法妥善处理相关事宜。原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明。


银行与建筑工程公司订立保证合同、为其提供工程保函时,应采取的正确方式是( )。
【 单选题 】:A:书面形式     B:口头形式     C:其他形式     D:没有明确规定     
答案:A
解析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。


按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》,建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。
【 单选题 】:A:昼间60dB(),夜间50dB()     B:昼间65d(A),夜间50d(A)     C:昼间70dB(A),夜间55dB(A)     D:昼间75B(A),夜间60B(A)     
答案:C
解析:建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70分贝,夜间55分贝。


标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的交付方式是( )。
【 单选题 】:A:简易交付     B:占有改定     C:指示交付     D:拟制交付     
答案:A
解析:交付的方式可以是:①现实交付;②简易交付:标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。


按照《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是在( )小时内。
【 单选题 】:A:6     B:12     C:24     D:48     
答案:C
解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。


民用建筑节能,是指在保证民用建筑使用功能和( )的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动。
【 单选题 】:A:能源合理利用     B:室内温度适宜     C:减少能源消耗     D:室内热环境质量     
答案:D
解析:原文是《民用建筑节能条例》规定,“民用建筑节能,是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动。”故选项D正确。


在建设工程中,大多数建设活动主体是( )。
【 单选题 】:A:法人     B:自然人     C:事业单位     D:文化组织     
答案:A
解析:在建设工程中,大多数建设活动主体是法人。


2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪,属于附加刑的是( )。
【 单选题 】:A:罚款     B:罚金     C:管制     D:拘役     
答案:B
解析:附加刑包括:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。


《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于( )内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
【 单选题 】:A:1小时     B:6小时     C:12小时     D:24小时     
答案:A
解析:事故报告的时间要求:事故发生后,事故现场的有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。


甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定     B:在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙     C:乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训     D:在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬     
答案:B
解析:A乙是劳务派遣公司,由乙申请工伤认定;B正确;C甲应当进行岗位所需的培训;D应当按照不低于最低工资标准,按月支付报酬。


张某因不能胜任工作,公司经理办公会研究决定,从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动合同法》的规定,该公司最迟应于( )前以书面形式通知张某。
【 单选题 】:A:6月1日     B:6月16日     C:7月2日     D:7月16日     
答案:C
解析:因员工不能胜任工作的,用人单位应当提前30日以书面形式通知劳动者本人方可解除合同。


关于地役权的说法,正确的有( )。
【 多选题 】:A:需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权     B:地役权的设立是为了提高供役地的使用效率     C:地役权未经登记不得对抗需役地人     D:地役权由需役地人单方设立     E:地役权属于用益物权
答案:AE
解析:本题考查的是地役权。A正确,需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权。B错误,地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。因此是为了提高需役地的使用效率。C错误,地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地役权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。D错误,设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。E正确,从性质上说,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。


对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时,( )可以询问有关当事人,调查与侵犯他人注册商标专用权有关情况。
【 单选题 】:A:县级以上人民政府     B:县级以上建设行政主管部门     C:县级以上工商行政主管部门     D:县级以上公安部门     
答案:C
解析:县级以上工商行政主管部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报,对涉嫌侵犯他人注册商标专有权的行为进行查处时,可以询问有关当事人,调查与侵犯他人注册商标专用权有关情况。


某建设工程项目施工招标,甲公司和乙公司均参与投标,并都委托了丙单位办理投标事宜,甲、乙的行为属于( )。
【 单选题 】:A:联合投标     B:合法投标     C:串通投标     D:独立投标     
答案:C
解析:原文是有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。


下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有( )。
【 多选题 】:A:使用伪造、变造的许可证件     B:提供虚假的财务状况或者业绩     C:提供虚假的信用状况     D:提供虚假的项目负责人劳动关系证明     E:不同投标人的投标文件相互混装
答案:ABCD
解析:使用伪造、变造的许可证件;提供虚假的财务状况或者业绩;提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;提供虚假的信用状况;其他弄虚作假的行为。


工程项目投标出现下列情形,投标有效的是( )。
【 单选题 】:A:投标人发生合并、分立不再具备招标文件规定的资格条件的     B:资格预审后联合体增减更换成员的     C:作为投标联合体的次要成员在同一项目中单独投标的     D:资格预审后投标人书面告知招标人其所有制变化的     
答案:D
解析:招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投的,相关投标均无效。所以BC无效


关于物权保护的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决     B:侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其他民事责任     C:侵害物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任     D:物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物     
答案:B
解析:本题考查的是物权的保护。物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以请求损害赔偿,也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式,可以单独适用,也可以根据权利被侵害的情形合并适用。侵害物权,除承担民事责任外,违反行政管理规定的,依法承担行政责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


关于专职安全生产管理人员配备要求的说法,正确的是( )
【 单选题 】:A:按建筑施工总承包企业资质管理要求,资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多     B:建筑施工企业经营规模较小的,可以不配备专职安全生产管理人员     C:建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员     D:作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员     
答案:A
解析:专职安全生产管理人员配备要求,A正确。643人;B没有规模小这样的规定;C也有配备,不少于2人;D作业班组可以设置兼职安全巡查员。


关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是( )。
【 单选题 】:A:施工企业应当与建设单位共同制定应急预案     B:施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位     C:施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式     D:建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导     
答案:C
解析:本题考查的是施工现场安全防护。进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业,施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位,并与管道所属单位共同制定应急预案,采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。


关于著作权的主体,以下说法错误的是( )。
【 单选题 】:A:招标文件、投标文件往往就是单位作品     B:单位作品的著作权完全归单位所有     C:公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品     D:一般情况下,职务作品的著作权由单位享有     
答案:D
解析:一般情况下,职务作品的著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。


按照《注册建造师管理规定》,下列情形中不予注册的情形是( )。
【 单选题 】:A:申请人年近花甲,已达59岁高龄     B:因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年     C:被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年     D:申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故     
答案:B
解析:《注册建造师管理规定》中规定,申请人有下列情形之一的,不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期j间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。


甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于这笔货款的返还,丙与甲之间债的产生根据属于( )。
【 单选题 】:A:不当得利     B:侵权     C:合同     D:无因管理     
答案:A
解析:不当得利,是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。


合同成立后,如果价款或者报酬不明确的,按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,《合同法》规定,按照( )履行。
【 单选题 】:A:履行合同时履行地的市场价格     B:订立合同时履行地的市场价格     C:履行合同时合同签订地的市场价格     D:订立合同时合同签订地的市场价格     
答案:B
解析:合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定;如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,《合同法》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。


根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是( )。
【 单选题 】:A:在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的     B:在试用期间被证明不符合录用条件的     C:严重违反用人单位的规章制度的     D:非因工负伤,不在规定的医疗期内的     
答案:A
解析:BC是用人单位可以单方解除劳动合同的情形;D患病或非因工负伤,在规定的医疗期内是不得解除的。


某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,拆除历史建筑以外的建筑物,限期内无法恢复原状,造成严重后果,对该单位处( )罚款。
【 单选题 】:A:5万元以下     B:5万元以上10万元以下     C:10万元以上15万元以下     D:15万元以上     
答案:B
解析:未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,有下列行为之一的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的,没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的,城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担;造成严重后果的,对单位并处5万元以上10万元以下的罚款,对个人并处1万元以上5万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的;(二)进行影视摄制、举办大型群众性活动的;(三)拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的;(四)对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的;(五)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的。


甲乙两施工单位组成联合体中标,双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任,后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位带来了损失,建设单位要求索赔20万元,则下列说法正确的是( )。
【 单选题 】:A:由于是甲公司的原因导致,故而建设单位只能向甲公司主张权利     B:因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任     C:如果建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对20万元索赔额承担责任     D:只有甲公司无力承担,乙公司才应先承担责任责任     
答案:C
解析:《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。


关于不动产权设立的说法,正确的是( )。